沈阳建筑工程律师刘政伟说:沈阳因延误工期导致工程款纠纷如何应对?

2019-01-06 19:53:22 鼎律空间小管家 160

沈阳因延误工期导致工程款纠纷如何应对?

延误工期会导致一系列的后续问题,也是导致工程款拖欠纠纷的主要因素之一,那么沈阳因延误工期导致工程款纠纷如何应对?对于这类工程纠纷问题鼎律网特约沈阳工程纠纷律师——刘政伟律师多年从业经验为您提供分析解答。

沈阳因延误工期导致工程款纠纷如何应对?

鼎律网特约沈阳工程纠纷律师介绍,关于因延误工期导致工程款拖欠导致的纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

对于这类纠纷,鼎律网特约沈阳工程纠纷律师——刘政伟律师建议作为施工方要尽量完善施工手续。比如,工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方代表、监理的签字。

以上内容解答仅为简单的分析与介绍,如果想要连接更为详细的内容或是对于工程纠纷问题有其他疑问,建议您聘请资深的工程纠纷律师为您提供法律相关服务与解答了。当然您也可以通过点击鼎律网在线咨询,会有资深工程纠纷律师为您提供法律相关解答助您解除烦恼。

鼎律网特约沈阳工程纠纷律师简介

 

image002.jpg

 

刘政伟 律师

擅长领域:房地产与建筑工程;金融、不良资产收购与处置。

辽宁省政府法律顾问,辽宁省优秀律师,辽宁省第十二届人民代表大会常委会地方立法专家,辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会企业法律人才库专家、沈阳仲裁委员会仲裁员。专注于建筑工程与房地产、不良资产收购与处置等法律事务,著有《建筑工程法律实务》一书。